2026 Yılı Ulusal Gençlik Kampları Programı Kapsamında Organizasyon Hizmet Alım İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

2- İhalenin

3- İhale konusu hizmet alımının

4- Katılım ve yeterlik kriterleri:
4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:
4.1.1. Teklif mektubu.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.
4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.
4.1.3. Geçici teminat.
4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15- Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,78
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

2026 Yılı Bir Destandır Çanakkale Programı Kapsamında Organizasyon Hizmet Alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

2- İhalenin

3- İhale konusu hizmet alımının

4- Katılım ve yeterlik kriterleri:
4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:
4.1.1. Teklif mektubu.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.
4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.
4.1.3. Geçici teminat.
4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15- Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,78
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

Sayı : 2026/266 ESAS

Konu : Gaiplik Kararı
Davacı Ziri Akbay tarafından verilen dilekçe ile Araphan Akbay'ın gaipliğine karar verilmesi talep edilmiş olup, yapılan yargılamada verilen ara karar gereğince;
Gaipliğine karar verilmesi istenilen aşağıda kimlik bilgileri yazılı Araphan Akbay adlı kişinin bizzat başvurması ya da kişiyi gören, tanıyan ve hayatta olduğuna dair bilgisi olan kimselerin işbu ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde mahkememize müracaat etmeleri, ilgili kişi hakkında mahkememize müracaat olmadığı takdirde gaiplik kararı verileceği ilanen duyurulur.
T.C. : 34069098098
Adı Soyadı : ARAPHAN AKBAY
Baba Adı : HAMİT
Anne Adı : ZİRİ
Doğum Tarihi : 01/02/1972
Nüfusa Kayıtlı
Olduğu Yer : Bitlis/Tatvan/Çevre Köyü

Sayı : 2022/23 Esas

İ L A N

Mahkememizde görülmekte olan Kadastro Tespitine İtiraz davası nedeniyle;
Bitlis İli Güroymak İlçesi Bizatun Köyünde dahili davalı Müsavet AKDEMİR (T.C: 59887248876)'in tebliğe yarar adresi tüm aramalara rağmen tespit edilemediğinden ilanen tebliğe karar verilmiştir.
Gerekçeli karar evrakı dahili davalı Müsavet AKDEMİR'e ihtaren ve ilanen tebliğ olunur.

Katip 272840 Hakim 220337

ESAS NO : 2025/218 Esas

Davacı , AYDIN CAN ile Davalılar , BİTLİS TAHTALI KÖYÜ MUHTARLIĞI, HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle;
Davacı AYDIN CAN tarafından dava konusu Dava konusu Bitlis ili, Güroymak İlçesi, Tahtalı Köyü sınırları içerisinde yer alan K48D4C pafta isimli, "A" parsel sayılı 12.000 m² büyüklüğündeki Doğusu Yol ötesi 152 Ada 11-12-13-14-15 ve 16 Nolu Parseller, Güneyi, Kuzeyi ve Batısı tescil harici taşınmazlar ile çevrili taşınmazın TMK 713. Maddesi gereğince zilyetlik nedeniyle adına tescilini talep ve dava etmiştir.
İş bu dava konusu taşınmazlar üzerinde üstün hak iddia edenlerin veya davacının davasına itirazı olanların son ilan tarihinden itibaren 3(üç) ay içinde mahkememize başvurarak kendi adlarına tescil talep edebilecekleri veya davacının davasına itiraz edebilecekleri ilan olunur. 25/02/2026

Katip 237846 Hakim 266854

Sayı : 2022/25 Esas

İ L A N

Mahkememizde görülmekte olan Kadastro Tespitine İtiraz davası nedeniyle;
Dava konusu Bitlis ili Merkez ilçesi Kasrik Köyünde dahili davalılardan Ahmet Atmanoğlu (T.C:38218457750), Songül Acar (T.C: 22918463678), Zinnet Acar (T.C:26800334220), Metin Gür (T.C:33943096298) Muhabbet Gür (T.C:33952095916) ve Halis Gür (T.C:35971531352)'ün tebliğe yarar adresi tüm aramalara rağmen tespit edilemediğinden ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Bilirkişi raporu, dava dilekçesi ve son duruşma zaptı Ahmet Atmanoğlu, Songül Acar, Zinnet Acar, Metin Gür, Muhabbet Gür ve Halis Gür''e ihtaren ve ilanen tebliğ olunur.

Katip 272840 Hakim 220337

Sayı : 2022/58 Esas

İ L A N

Mahkememizde görülmekte olan Kadastro Tespitine İtiraz davası nedeniyle;
Dava konusu Bitlis ili Merkez ilçesi Suvi Köyünde dahili davalılardan Naime BERK (T.C:26452345674), Ferfuri DENLİ (T.C:34884080730), Rihan ERENSAYIN (T.C:38972036918) ve Mehmet Ali AKBAŞ (T.C:34954062418)'ın tebliğe yarar adresi tüm aramalara rağmen tespit edilemediğinden ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Bilirkişi raporu, dava dilekçesi ve son duruşma zaptı Naime BERK, Ferfuri DENLİ, Rihan ERENSAYIN ve Mehmet Ali AKBAŞ'a ihtaren ve ilanen tebliğ olunur.

Katip 272840 Hakim 220337

ESAS NO : 2026/117 Esas

Davacı , İSKAN CAN ile Davalılar , GÜROYMAK MAL MÜDÜRLÜĞÜ, TAHTALI KÖYÜ TÜZEL KİŞİLİĞİ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle;
Davacı İSKAN CAN tarafından dava konusu Dava konusu Bitlis İli, Güroymak İlçesi, Tahtalı Köyü sınırları içerisinde bulunan "A" rumuzu ile gösterilen; Doğusu; 168 Ada 4 Parsel, Batısı; Tarla, Güneyi; Tescil Harici Alan, Kuzeyi; Tescil Harici Alan, Bitlis İli, Güroymak İlçesi, Tahtalı Köyü sınırları içerisinde bulunan "B" rumuzu ile gösterilen; Doğusu; Tescil Harici Alan, Batısı; Yamaç, Güneyi; Tescil Harici Alan ve Kuzeyi; Tescil Harici Alan ve yine Bitlis İli, Güroymak İlçesi, Tahtalı Köyü sınırları içerisinde bulunan "C" rumuzu ile gösterilen; Doğusu; Tescil Harici Alan, Batısı; İmar Yolu, Güneyi; Dere ve Kuzeyi; Tescil Harici Alan ile çevrili taşınmazın TMK 713. Maddesi gereğince zilyetlik nedeniyle adına tescilini talep ve dava etmiştir.
İş bu dava konusu taşınmazlar üzerinde üstün hak iddia edenlerin veya davacının davasına itirazı olanların son ilan tarihinden itibaren 3(üç) ay içinde mahkememize başvurarak kendi adlarına tescil talep edebilecekleri veya davacının davasına itiraz edebilecekleri ilan olunur.22/04/2026

Katip 237846 Hakim 272987

TEHLİKELİ ATIKLARIN TOPLANMASI, TAŞINMASI, ARA DEPOLAMA VE BERTARAF HİZMETİ ALIMI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN): 2026/793062

1-İdarenin

1.1. Adı: BİTLİS İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ BİTLİS TATVAN DEVLET HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ

1.2. Adresi: Karşıyaka Mah. Hastane Cad. No:1 Tatvan/Bitlis TATVAN/BİTLİS

1.3. Telefon numarası: 04348276323

1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati: 18.05.2026 - 11:30

2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres: Satın Alma Birimi

3- İhale konusu hizmet alımının

3.1 Adı: TEHLİKELİ ATIKLARIN TOPLANMASI, TAŞINMASI, ARA DEPOLAMA VE BERTARAF HİZMETİ ALIMI

3.2. Niteliği, türü ve miktarı: 25000 KG TEHLİKELİ ATIKLARIN TOPLANMASI, TAŞINMASI, ARA DEPOLAMA VE BERTARAF HİZMETİ ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer: TATVAN DEVLET HASTANESİ ANA BİNA, EK BİNA SAHİL VE EK BİNA ESKİ DOĞUM EVİ

3.4. Süresi/teslim tarihi: İşe başlama tarihinden itibaren 12 (Oniki) aydır

3.5. İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde işe başlanacaktır.

4- Katılım ve yeterlik kriterleri:
4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:
4.1.1. Teklif mektubu.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.
4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.
4.1.3. Geçici teminat.
4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6- İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup, yerli istekliler lehine % 15 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15- Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,78
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

Vedat TANİŞ

İdari ve Mali İşler Müd.

ESAS NO : 2026/48 Esas

Davacı , CUMALİ BOYAT ile Davalı , GÜROYMAK TAPU MÜDÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Devletin Hüküm Ve Tasarrufu Altındaki Yer İddiasına Dayalı) davası nedeniyle;
Davacı CUMALİ BOYAT tarafından dava konusu Dava konusu Bitlis ili, Güroymak İlçesi, Misüri Köyü 114 Ada 2 parsel isimli; Kuzeyi Dere, Doğusu Dere ve 114 Ada 3 ve 4 nolu parseller, Güneyi dere, Batısı 114 Ada 1 nolu parsel sayılı taşınmaz ile çevrili, 117 Ada 1 Parsel isimli; Kuzeyi, Doğusu ve Batısı Dere ile Güneyi Yukarı Kolbaşı Çalışma alanı sınırı ile çevrili, 121 Ada 2 parsel isimli; Kuzeyi ve Doğusu Dere, Batısı 121 Ada 1 Parsel, Güneyi 121 Ada 3 Parsel sayılı taşınmaz ile çevrili, 121 Ada 4 parsel isimli; Kuzeyi 121 Ada 5 Parsel, Doğusu 121 Ada 6 ve 7 nolu Parseller, Güneyi 121 Ada 36 Parsel ve Batısı Dere ile çevrili, 121 Ada 5 Parsel isimli; Batısı, Kuzeyi ve Doğusu Dere, Güneyi 121 Ada 4 ve 5 nolu parsel sayılı taşınmazlar ile çevrili taşınmazların TMK 713. Maddesi gereğince zilyetlik nedeniyle adına tescilini talep ve dava etmiştir.
İş bu dava konusu taşınmazlar üzerinde üstün hak iddia edenlerin veya davacının davasına itirazı olanların son ilan tarihinden itibaren 3(üç) ay içinde mahkememize başvurarak kendi adlarına tescil talep edebilecekleri veya davacının davasına itiraz edebilecekleri ilan olunur. 13/03/2026

Katip 237846 Hakim 251773

Sayı : 2021/43 Esas

İ L A N

Mahkememizde görülmekte olan Kadastro Tespitine İtiraz davası nedeniyle;
Bitlis İli Güroymak İlçesi Yamaç (Pav) Köyünde dahili davalı Rakiye ACAR (30448778810)'ın tebliğe yarar adresi tüm aramalara rağmen tespit edilemediğinden ilanen tebliğe karar verilmiştir.
Gerekçeli karar evrakı dahili davalı Rakiye ACAR'a ihtaren ve ilanen tebliğ olunur.

Katip 272840 Hakim 220337

Sayı : 2022/43 Esas

İ L A N

Mahkememizde görülmekte olan Kadastro Tespitine İtiraz davası nedeniyle;
Bitlis İli Merkez İlçesi Miryanis Köyünde dahili davalılardan Hatice İşcen (T.C:10303883668), Ferfur Duva (T.C:37703077374), Gülistan Duva (T.C:38697077534) ve Kumri Akdemir (T.C:36310016820)'in tebliğe yarar adresi tüm aramalara rağmen tespit edilemediğinden ilanen tebliğe karar verilmiştir.
Bilirkişi raporu, dava dilekçesi ve son duruşma zaptının dahili davalılar Hatice İşcen, Ferfur Duva, Gülistan Duva ve Kumri Akdemir ihtaren ve ilanen tebliğ olunur.

Katip 272840 Hakim 220337

Sayı : 2022/42 Esas

İ L A N

Mahkememizde görülmekte olan Kadastro Tespitine İtiraz davası nedeniyle;
Dava konusu Bitlis ili Merkez ilçesi Merkök köyünde dahili davalılardan Ömer Faruk Arslan (T.C.:13237786142), Ferzimelek İdikurt, Doğan Gökmen (T.C:11059862754) ve Dilşah Orak (T.C:20824532860)'ın tebliğe yarar adresi tüm aramalara rağmen tespit edilemediğinden ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Bilirkişi raporu, dava dilekçesi ve son duruşma zaptı dahili davalılar Ömer Faruk Arslan, Ferzimelek İdikurt, Doğan Gökmen ve Dilşah Orak'a ihtaren ve ilanen tebliğ olunur.

Katip 272840 Hakim 220337

T.C.

BİTLİS

İCRA DAİRESİ

2024/52 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/52 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

28/04/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

ESAS NO : 2026/77 Esas

Davacı , ENGİN YILDIRIM ile Davalı , HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI GÜROYMAK MALMÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle;
Davacı ENGİN YILDIRIM tarafından dava konusu Dava konusu Bitlis ili, Güroymak İlçesi, Bağlar Mahallesi sınırları içerisinde yer alan; Kuzeyi Yol, Güneyi 1356 Ada 10 ve 11 Nolu Parseller, Batısı 1356 Ada 1, 11 ve 12 Nolu Parseller ve Doğusu 1356 Ada 2 ve 10 Nolu Parseller ile çevrili taşınmazın TMK 713. Maddesi gereğince zilyetlik nedeniyle adına tescilini talep ve dava etmiştir.
İş bu dava konusu taşınmazlar üzerinde üstün hak iddia edenlerin veya davacının davasına itirazı olanların son ilan tarihinden itibaren 3(üç) ay içinde mahkememize başvurarak kendi adlarına tescil talep edebilecekleri veya davacının davasına itiraz edebilecekleri ilan olunur. 07/04/2026

Katip 237846 Hakim 251773

Çim Biçme Traktörü, Çim Biçme Makinesi ve Sırt Tırpanı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

2- İhalenin

3- İhale konusu mal alımının

4- Katılım ve yeterlik kriterleri:
4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:
4.1.1. Teklif mektubu.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.
4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.
4.1.3. Geçici teminat.
4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.
4.1.5. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajından yararlanmak isteyen istekliler tarafından sunulacak yerli malı belgesi

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15- Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Sayı : 2024/9 Esas 06.04.2026

İLAN

Mahkememizde görülmekte olan Kadastro Tespitine İtiraz davası nedeniyle;
Bitlis İli Hizan İlçesi Sosyal Köyünde mirasçı Burhan KARABAŞ (29791230878)'ın tebliğe yarar adresi tüm aramalara rağmen tespit edilemediğinden ilanen tebliğe karar verilmiştir.
Gerekçeli karar evrakı Burhan KARABAŞ'a ihtaren ve ilanen tebliğ olunur.

Katip 272840
e-imzalıdır.

Hakim 220337
e-imzalıdır.

T.C. AHLAT (SULH HUKUK MAHKEMESİ) SATIŞ MEMURLUĞUNDAN

DOSYA NO : 2026/2 Esas

HİSSEDARLAR : 1- TEMO ANIK
2- CAFER ANIK

Memurluğumuzda bulunan ortaklığın giderilmesi satış dosyasında; Ahlat Sulh Hukuk Mahkemesinin 26/02/2026 tarih ve 2025/87 Esas-2026//47 Karar sayılı ilamı ile açılan davanın kabulüne ve yargılamaya konu Bitlis ili, Ahlat ilçesi, Ovakışlada bulunan 318 parsel sayılı taşınmazın üzerindeki ortaklığın aynen taksim sureti ile giderilmesi mümkün olmadığından, açık arttırma sureti ile satılarak giderilmesine karar verilmekle, satış işlemlerine memurluğumuzca başlanılmış ancak hissedarlardan Temo ANIK ve Cafer ANIK'ın tebliğe elverişli adresleri bulunmadığından, memurluğumuzca satış işlemlerine başlanıldığına dair işbu evrak tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

BİTLİS VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Aşağıda vasıfları ve ihale bilgileri yazılı olan vakıf taşınmaz, ihale dosyasında mevcut şartname ve eklerinde belirtilen esaslar dahilinde, Yapım veya Onarım Karşılığı Kiralama modeli çerçevesinde, “Akaryakıt İstasyonu, Dinlenme ve Konaklama Tesisi” inşaat yapılarak işletilmek üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a maddesine göre “Kapalı Teklif Usulü” ile (Artırma) 35 (otuzbeş) yıl süreli olarak ihaleye çıkarılmıştır.

İhaleye katılabilmek için Gereken Belgeler ve İsteklilerde Aranan Şartlar:

1- İhale yukarıda belirtilen tarih ve saatte Beşminare Mahallesi Ahmet Eren Bulvarı No: 184 Merkez/BİTLİS adresinde bulunan Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet binasında İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.

2- İhale Şartnameleri ve tüm ekleri mesai saatleri içerisinde Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet binasında görülebilir. İhale dokümanı satış bedeli 5.000,00 TL olup, Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğünün Vakıf Katılım Bankası Siirt Şubesi nezdindeki TR120021000000300001300001 no.lu hesabına işin ismi ve istekli adı belirtilerek yatırılacak ve idareye dekont ibraz edilerek ihale dokümanı alınacaktır.

3- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için, ihale şartnamesinin 6.(altıncı) maddesine göre hazırlayacakları tekliflerini aynı şartnamenin 12. maddesi doğrultusunda 13.05.2026 tarihi 14:00 saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğüne imza karşılığı teslim etmeleri gerekmektedir.

4- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri, teklifleri kapsamında dış zarf ile birlikte sunmaları gerekmektedir.

Dış zarf, iç zarfı ve bu şartnamenin 6.maddesinde istenilen diğer belgeleri içerir:

a) Türkiye’de tebligat için adres beyanı, telefon, faks numarası, elektronik posta adresi vb. bilgileri gösteren, ekli örneğe uygun İletişim Bilgi Formu (Ek:1),

b) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili meslek odası belgesi,

b.1. Gerçek kişi olması halinde, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

b.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişinin belgelerinin, bu tüzel kişinin bulunduğu ülkedeki Türkiye Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış olması gerekir.)

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli İmza Beyannamesi veya İmza Sirkülerinin aslı ya da aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

c.1. Gerçek kişi olması halinde, Ticaret Sicil Gazetesi ile noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

c.2. Tüzel kişi olması halinde; ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

d) İstekli adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

e) Ekli örneğe uygun Geçici Teminat Mektubu (Ek:2) veya geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuz,

f) İsteklilerin ortak girişim oluşturması halinde ekli örneğe uygun Ortak Girişim Beyannamesi (Ek:3)

g) Tahmin edilen bedelin %10'u kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisini gösterir ekli örneğe uygun Banka Referans Mektubu (Ek:4) (Banka referans mektuplarının ihaleyi yapan İdare adına, ihalenin ilk ilanından sonra -ilk ilan günü dahil- düzenlenmiş olması gerekmektedir.)

h) Tahmin edilen bedelin %50'den az olmamak üzere ihale tarihi itibarı ile geçerli olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınmış işin büyüklüğüne göre en az (B) grubu müteahhitlik karnesi veya son 15 yıl içerisinde bina inşaat işlerine ait 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu veya 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında alınmış 'İş Deneyim Belgesi' veya ilgili Belediyeden alınmış isteklinin müteahhit olduğunu gösterir Yapı Kullanma İzin Belgesi veya bina inşaatına ait İş Bitirme Tutanağı ve eki İnşaat Ruhsat Belgesinin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmek suretiyle fotokopisi,

İş deneyimi kriterinin uygulanmasında; yurt dışında yabancı ülke kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilerek kabulü yaptırılan işlerin, son keşif bedellerinin sözleşme tarihindeki Merkez Bankası efektif alış kuru üzerinden tutarının %50'si değerlendirilir.

h.1) Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde veya yurt dışında kamu, kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İş Bitirme Belgesi,

h.2) Yurt içinde kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilmiş olan işlerde müteahhide karşı taşeron olarak (İdarenin onayladığı noter tasdikli taşeronluk sözleşmesinde yazılı tutarı aşmamak üzere) taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İdarenin onayına haiz noter tasdikli Taşeronluk Sözleşmesi, İş Bitirme Belgesi,

h.3) Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde özel sektöre taahhüt edilerek kabulü yaptırılan işlerde ise Belediyesinden ve/veya ilgili İdarelerden alınmış İş Bitirme Tutanağı ve eki İnşaat Ruhsat Belgesi,

h.4) Yapı Müteahhitliği Yetki Belge Numarası

İsteklinin, yukarıda belirtilen belgelere sahip olmaması ya da iştigal konuları arasında inşaat yapım işlerinin bulunmaması halinde; işi (yapım/onarım) şartnamenin 27. maddesinde belirtilen şartlarla, bu belgelere sahip alt yüklenicilere yaptıracağına dair ekli örneğe uygun Alt Yüklenici Taahhütnamesi (Ek:5). (Alt yükleniciler için; İdaremiz ve diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan ihalelere katılmaktan yasaklı olmama şartı aranır. İhalenin alt yüklenici kullanacak istekli üzerinde kalması halinde; kullanılacak alt yüklenicilerin listesi, alt yüklenicilere ilişkin belgeler ve İdarece onaylanacak alt yüklenici(ler) ile yüklenici arasında yapılacak noter onaylı sözleşmenin bir sureti, iş bu şartnamenin 27.4. ve sözleşmenin 10.7. maddesinde öngörülen sürelerde İdareye teslim edilir.

ı) İlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınmış vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli sureti ya da Gelirler İdaresi Başkanlığının internet vergi dairesi adresi üzerinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belge,

i) İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli suretinin verilmesi ya da Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belge veya elektronik imza kanunu uyarınca düzenlenen belgelerin internet üzerinden doğrulama aracı kullanılmak suretiyle teyidi yapılabilen belgeyi sunması,

j) İhalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına dair, ekli örneğe uygun İhalelerden Yasaklılık Durum Formu (Ek:6),

k) İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz, (Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğünün Vakıf Katılım Bankası Siirt Şubesindeki TR120021000000300001300001 İBAN nolu hesabına yatırılacaktır.)

l) İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğüne dair, ekli örneğe uygun Yer Görme Formu (Ek:7),

m.) Terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olmadığına dair taahhütname Bu taahhütname noter onaylı düzenlenecektir. (Ek:11)

Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (b), (c), (d), (h.4.), (ı), (i), (j) ve (m) bentlerindeki belgeleri temin etmekle mükelleftir. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını/uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanan suretini vermek zorundadır.

Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmez. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9. maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde, Gazete İdaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri veya bunların noter onaylı suretleri de kabul edilir.

Dış zarfın içerisine konulduktan sonra zarfı kapatıp, üzerine isteklinin adı ve soyadı, Ticaret unvanı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılarak 13.05.2026 tarihi 14:00 saatine kadar ihale komisyonu başkanlığına vermek zorundadırlar.

5- İlana yazılmayan bilgiler işin şartnamesinde ve sözleşme taslağında mevcut olup, ihaleye katılan her istekli kiralanacak yeri görmüş, imzaladığı bu şartnamedeki şartlarla, sözleşme taslağına konulmuş olan şartları okumuş ve aynen kabul etmiş sayılır.

6- Teklif dosyası, İdaremize verildikten sonra dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

7- Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

8- Bu işe ait kesin teminat bedeli, sözleşme yapılmadan önce yüklenici tarafından defaten İdaremize yatırılacaktır.

9- İdare gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLAN OLUNUR.

Örnek No:55*

T.C.

TATVAN

İCRA DAİRESİ

2025/2012 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/2012 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

15/04/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.